Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 1254574"
|
|
|
Организатор процедуры: | Общество с ограниченной ответственностью "РУСАЛ Фольга", Россия, 141800, Московская область, Дмитров, 141800, Россия, Московская область, Дмитров, ул. Промышленная, д.20 корп.47 |
Заказчик: | ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ" |
Контактное лицо: | Цыбульский Сергей Александрович Коммерческий Директор ОАО "РУСАЛ Саянал" |
Предмет договора (ОКДП): | Станки специальные, специализированные шлифовальной группы поставка токарно-полировального станка
на участок гальваники |
Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
Цена за единицу: | 350 000,00 EUR |
Начальная цена предмета договора: | 350 000,00 EUR (без НДС) |
Шаг аукциона: | 3 500,00 EUR |
Условия оплаты: | 50 предоплата, 50% по факту поставки в течение 60 (30, 15) календарных дней |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Условия поставки: | DAP Абакан |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | не более 7 (семь) месяцев |
Дата публикации: | 03.04.2014 12:32 |
Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 12.05.2014 10:00 |
Дата определения участников аукциона (дата начала аукциона): | Не позднее 16.05.2014 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов (дата завершения аукциона): | 16.05.2014 10:25 |
Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 1254574" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Требования к участникам аукциона: | соответствие участников аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
непроведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
отсутствие в отношении участника размещения заявки подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств;
другие требования, не противоречащие российскому законодательству. |
|
Вопросы претендентов/участников - 2 ![](/images/ajax-loader.gif)
С извещением ознакомились - 24 / 814
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 34
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 4