|
Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 1069801"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Северо-Осетинское региональное отделение общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения "Юность России", Россия, 362045, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ, Астана Кесаева 10 |
| Заказчик: | Северо-Осетинское региональное отделение общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» |
| Контактное лицо: | Дзапаров Вячеслав Хаматканович
* |
| Предмет договора (ОКДП): | Отделочные работы
Капитальный ремонт |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 4 500 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 4 500 000,00 руб. (без НДС) |
| Шаг аукциона: | 450,00 руб. |
| Условия оплаты: | 6.1. Форма оплаты: безналичное перечисление..
6.2. Оплата предусматривает аванс 30%.
6.3. Далее оплата производится по факту выполненных работ с момента подписания сторонами акта приемки передачи и предъявления Поставщиком всех необходимых документов к оплате, по мере поступления денежных средств из бюджета на расчетный счет заказчика, для финансирования данного контракта.
6.4. Стоимость выполненных работ Заказчик оплачивает согласно подписанной сторонами справки формы КС-3.
6.5. Отчетный период для предъявления Подрядчиком справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) устанавливается с 25-го числа предыдущего месяца по 25-е число отчетного месяца. Справки формы КС-3, предъявленные после 1-го числа месяца, следующего за отчетным, будут рассматриваться в следующем отчетном периоде. |
| Источник финансирования: | Не определен |
| Условия поставки: | Место поставки товаров работ и услуг: Г.Владикавказ ул.Астана Кесаева д.10
Требования к качеству и техническим характеристикам работ:
Технология и методы производства работ должны быть обеспечены в полном соответствии со сметными расчетами, стандартами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.
Требования к товарам, материалам, используемым при выполнении работы:
- Товары и материалы, используемым при выполнении работы должны быть новые и сертифицированы.
- Технические характеристики товаров, материалов указаны в локальном сметном расчете. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии со сметной документацией, СНиПами и ТУ, с соблюдением мер техники безопасности и охраны труда. Материалы и оборудование, при выполнении указанных работ, должны соответствовать ГОСТам и экологической безопасности.
Требования к Подрядчику при проведении работ:
- Подрядчик отвечает за качество товаров и материалов, предоставленных им для выполнения работ, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленным действующим законодательством РФ.
- Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.
- Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.
- Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.
Требования по соблюдению безопасности при выполнении работ и нахождении на объекте: Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя работ. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, его заменяющее. Организация работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства рабо |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, должны быть выполнены в срок: с момента заключения контракта до 25 декабря 2012 года. |
| Дата публикации: | 17.08.2012 09:50 |
| Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 03.09.2012 10:00 |
Дата определения участников аукциона
(дата начала аукциона): | Не позднее 03.09.2012 13:58 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов
(дата завершения аукциона): | 06.09.2012 09:00 |
| Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 1069801" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Члены Единой комиссии:
Абаев А.М.
Способова Л.Р.
Купряшкина С.И.
Дзапаров В.Х. |
| Председатель комиссии: | Дзапаров В.Х. |
| Члены комиссии: | Абаев А.М.
Способова Л.Р.
Купряшкина С.И. |
| Требования к участникам аукциона: | - соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; Градостроительный кодекс РФ (статья 52. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства); Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| Комментарии: | Заявка должна содержать согласие на выполнение работ предусмотренные настоящим аукционом. |
| Члены комиссии: | Абаев А.М.
Способова Л.Р.
Купряшкина С.И. |
|
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 4 / 68
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 717
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.