Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 1059835"
|
|
|
Организатор процедуры: | Публичное акционерное общество "Челябинский Трубопрокатный завод", Россия, 454129, Челябинская область, Челябинск, ул. Машиностроителей, 21 |
Заказчик: | ОАО "ЧТПЗ" |
Контактное лицо: | Назаров Никита Владимирович Начальник управления закупки материально-технических ресурсов |
Предмет договора (ОКДП): | Керосины Керосин КО 25 ТУ 384015810-01 |
Количество и единицы измерения: | 3,900 т |
Цена за единицу: | 35 850,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 139 815,00 руб. (в том числе НДС) |
Шаг аукциона: | 1 398,15 руб. |
Условия оплаты: | оплата с отсрочкой 45 дней по факту поставки |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Условия поставки: | Адрес поставки: Челябинск, ул Машиностроителей 21.
Поставка бензовозом с насосом либо самовывоз с нефтебазы г. Челябинска. Поставка 27.07 |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки - до 27/07 |
Дата публикации: | 19.07.2012 06:22 |
Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 23.07.2012 15:00 |
Дата определения участников аукциона (дата начала аукциона): | Не позднее 23.07.2012 16:13 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов (дата завершения аукциона): | 20.08.2012 14:05 |
Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 1059835" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Требования к участникам аукциона: | соответствие участников аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
непроведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
отсутствие в отношении участника размещения заявки подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств;
другие требования, не противоречащие российскому законодательству. |
|
Вопросы претендентов/участников - 0
С извещением ознакомились - 8 / 44
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 103
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0