Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 1019097"
|
|
|
Организатор процедуры: | Публичное акционерное общество "Челябинский Трубопрокатный завод", Россия, 454129, Челябинская область, Челябинск, ул. Машиностроителей, 21 |
Заказчик: | ОАО "ЧТПЗ" |
Контактное лицо: | Туева Ольга Викторовна Менеджер отдела закупки оборудования и запасных частей |
Предмет договора (ОКДП): | Резиновые изделия пластина резиновая ТМКЩ-С 750, 1000*3000*5 |
Количество и единицы измерения: | 150 000 кг |
Цена за единицу: | 34,45 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 5 168 000,00 руб. (в том числе НДС) |
Шаг аукциона: | 51 680,00 руб. |
Условия оплаты: | отсрочка оплаты 45 дней |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Условия поставки: | DDP, равномерно по месяцам по требованию покупателя (2-3 раза в месяц) |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | срок поставки 01.04.2012 - 30.06.2012 |
Дата публикации: | 20.03.2012 15:13 |
Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 23.03.2012 08:00 |
Дата определения участников аукциона (дата начала аукциона): | Не позднее 23.03.2012 08:01 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов (дата завершения аукциона): | 26.03.2012 12:00 |
Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 1019097" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Требования к участникам аукциона: | соответствие участников аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
непроведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
отсутствие в отношении участника размещения заявки подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств; |
|
Вопросы претендентов/участников - 0 ![](/images/ajax-loader.gif)
С извещением ознакомились - 45 / 66
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 838
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0